Смета к договору подряда — образец

МОСЮРПОДРЯД

юридическая помощь подрядчику и исполнителю
☏ 8 (495) 514-78-01

Образцы сметы для договора на выполнение работ

Скачать формат word сметы с выделением типа (рода) и вида работ: книжная ориентация страницы, альбомная ориентация страницы.

Наши юридические консультации об акте выполненных работ

Заказчик не подписывает акт выполненных работ. Что делать. Порядок действий подрядчика (субподрядчика — при договоре субподряда)

Можно ли понудить заказчика к приемке выполненных работ или к подписанию акта выполненных работ? Консультация с использованием судебной практики о том, что предъявить иск об обязании можно.

Смета — документ, содержащий информацию о затратах на возведение объекта. Смета на выполнение строительных работ составляется до начала строительства и является неотъемлемым приложением договора строительного подряда. С помощью сметы можно планировать финансирование каждого этапа строительства в отдельности, поскольку документ содержит их затратную составляющую. Смета также является контролирующим документом, позволяющим отслеживать действия подрядчика в процессе возведения объекта. В зависимости от этапа развития проекта, сметы готовятся для: проведения тендера, а также эскизного или рабочего проекта.

Сумма денежных средств, необходимая для осуществления строительства называется сметной стоимостью. На основе сметной стоимости определяется размер капитальных вложений, формируются договорные цены на строительную продукцию, а также производится расчет за выполнение подрядных работ, приобретение и монтаж оборудования. Исходя из экономических интересов сторон договора подряда, смета является договорным документом, а согласование сметной стоимости происходит в несколько способов: открытое постатейное согласование; согласование на конкурсной основе; принятие решения о стоимости проекта на политическом уровне (обоснование сметы является формальностью).

Смета должна составляться специалистом, который хорошо разбирается в технологии работ. Существует несколько видов сметы: локальная смета (составляется для отдельных видов работ); локальный сметный расчет (составляется в случае, когда затраты на строительство не могут быть четко определены до его начала); объектные сметы, составными частями которых являются локальные сметы; сметные расчеты на отдельные виды затрат; сводный сметный расчет (составляется на группу строек или их очередь и содержит общую информацию объектных, локальных расчетов и сметных расчетов на отдельные виды затрат). Смета составляется в двух экземплярах с подписью представителей обеих сторон подрядного соглашения.

Типовой договор подряда

Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

Существенным условием договора подряда является его срок. В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ. В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности. Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков. В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.д.

Смета (приложение к договору)

Смета – приложение к договору, являющееся его неотъемлемой частью. Этот документ составляется для определения цены и ее обоснования при заключении сделки. Так, ст. 709 ГК РФ определяет, что цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.

Твердая и приблизительная смета к договору: какую выбрать

Смета может быть приблизительной или твердой. Приблизительная смета составляется, когда в момент заключения договора нельзя в полной мере предусмотреть все затраты. Твердая – когда есть возможность установить все затраты подрядчика.

При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Твердая смета к договору, по общему правилу, не может быть пересмотрена, а приблизительная может быть изменена. Увеличение цены в приблизительной смете допускается лишь в том случае, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и, соответственно, в превышении определенной приблизительно цены работы. При этом исполнитель должен заранее предупредить заказчика о дополнительных расходах, а заказчик имеет право от них отказаться и расторгнуть сделку.

Загрузка документа
«Смета на выполнение работ (приложение к договору строительного подряда)»

Подождите:

19

сек

Имя файла документа: 36434

Доступные форматы скачивания: .doc, .pdf

Размер текстовой версии файла: 3,6 кб

Как скачать документ?

• Договоры
• Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Образец сметы к договору подряда (приложение к договору подряда)

Приложение N ___

к Договору подряда на

от «___»________ ____ г. N ___

к Договору подряда от «___»________ ____ г. N ___

г. __________ «___»________ ____ г.

(наименование или Ф.И.О.)

(наименование или Ф.И.О.)

Окончание работ: «___»________ ____ г.

Наименование (вид) работ

Цена за единицу, руб.

Стоимость, руб., в том числе НДС __%

Подготовительный этап: _____________________________________

1.1. _____________________ 1.2. _____________________ 1.3. Сдача-приемка работ этапа 1.4. Устранение недоработок

Основной этап: _____________________________________

2.1. _____________________ 2.2. _____________________ 2.3. Сдача-приемка работ этапа 2.4. Устранение недоработок

Завершающий этап: _____________________________________

3.1. _____________________ 3.2. _____________________ 3.3. Сдача-приемка работ этапа 3.4. Устранение недоработок

Общая стоимость работ составляет: ________ (__________) рублей, в т.ч. НДС — ___% ________ (__________) рублей.

(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа . Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 938 55 47 (Москва)

+7 (812) 467 31 19 (Санкт — Петербург)

8 (800) 511 38 53 (Остальные регионы)

Спецификация к договору подряда

Спецификация к договору подряда – это документ, характеризующий основные признаки предмета договора. Спецификация является неотъемлемым приложением договора и определяется характером выполняемых работ для каждого отдельно взятого случая. Договор обязательно должен содержать ссылку на спецификацию.

Основой для оформления спецификации служит проект или техническое задание к договору подряда. Ее составление осуществляется подрядчиком соответственно законодательству о порядке оформления бумаг. Если договор подряда составлен на длительный срок (например, договор подряда на строительные работы), спецификация периодически согласовывается сторонами или же уточняется.

Спецификация к договору подряда составляется в редких случаях, поскольку, например, договор строительного подряда заключается на основе технической документации и сметы, а спецификация – это документ, имеющий отношение (в большей степени) к договорам купли-продажи товаров и определяет их количество, ассортимент, качество. Но, если согласно содержанию спецификации, можно определить виды и стоимость строительных работ, договор строительного подряда также считается заключенным.

Основной информацией, содержащейся в спецификации к договору подряда, является: номер; наименование сторон; наименование продукции, ее количество и единица измерения; цена, общая сумма и сумма НДС; сроки выполнения работ. Спецификация составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными представителями сторон.

Смета на отделочные работы, образец, бланк

Приложение № 1
к Договору № _____
от «___» _________ 2014 г.

Смета на отделочные работы и используемые материалы

Фермерское хозяйство «Ичкин Ю.Ф.», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Ичкина Ю.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «Парвис лтд.», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Зуймина Э.Э., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение Договора на выполнение отделочных работ № ______ от «___» __________ 201_ года составили настоящую смету на отделочные работы и используемых материалов Подрядчиком на объектах, расположенных по адресу: ___________________________________________, о нижеследующем:

Смета стоимости используемых материалов:

№ п/п

Наименование используемых материалов

Смета (приложение к договору подряда на выполнение работ с использованием материала заказчика)

Тип документа: Смета

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 5,2 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

• Смета: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Смета» по всему сайту
• «Смета (приложение к договору подряда на выполнение работ с использованием материала заказчика)».doc

• Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

• Договоры
• Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Смета на выполнение работ (приложение к договору строительного подряда)

Тип документа: Смета

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Бланк документа

Скачать образец документа

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Общая стоимость работ по Договору: ________ (____________________) руб., в том числе НДС (___%) ________ (_____________________) руб.

• Смета: образцы (Полный перечень документов)
• Поиск по фразе «Смета» по всему сайту
• «Смета на выполнение работ (приложение к договору строительного подряда)».doc

• Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

• Договоры
• Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Образец сметы на выполнение работ (приложение N 3 к договору строительного подряда)

Образец сметы на выполнение работ (приложение N 3 к договору строительного подряда)

N ______ от «___»________ ____ г.

СМЕТА

Номер этапа	Наименование (вид) работ в соответствии с Графиком выполнения работ	Единица измерения	Цена за единицу, руб., в том числе НДС	Объем работ	Стоимость, руб., в том числе НДС
1	1.1.
	1.2.
	1.3.
Итого по первому этапу:
2	2.1.
	2.2.
	2.3.
Итого по второму этапу:
…	…
	…
	…
…

Общая стоимость работ по Договору: ________ (____________________) руб., в том числе НДС (___%) ________ (_____________________) руб.

От имени Заказчика От имени Подрядчика

_____________________ (___________) _____________________ (___________)

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить

именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа . Или позвоните нам по телефонам:

+7 (499) 938 55 47 (Москва)

+7 (812) 467 31 19 (Санкт — Петербург)

8 (800) 511 38 53 (Остальные регионы)

Смета на строительно-отделочные работы

Формирование сметы на строительно-отделочные работы является необходимой частью исполнения договора по строительству и ремонту различного рода объектов.

В каких случаях составляется документ

Смета на строительно-отделочные работы может составляться в дополнение к договору как между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и между физическими лицами.
Объекты строительства и ремонта также могут быть самые различные:

• частные дома и квартиры;
• здания и сооружения, принадлежащие коммерческим организациям или государственным учреждениям;
• отдельные помещения или целые комплексы строений и т.д.

Для чего нужен документ

Смета – это предварительный расчет стоимости строительных материалов и услуг.

Этот документ необходим для того, чтобы заказчик по договору имел четкое представление о том, какие затраты на ремонт и строительство ему предстоят.

В некоторые сметы помимо расписывания собственно расходов вносится еще и период проведения тех или иных работ. После составления и визирования документ позволяет заказчику лучше контролировать выполняемые работы.

Если рассматривать роль сметы с точки зрения бухгалтерии, то она тоже вполне очевидна: именно на ее основе в большинстве случаев проходит списание стоимости материалов, строительно-монтажных и ремонтных работ.

Если говорить более точно, списание происходит после подписания заказчиком и исполнителем первичного учетного документа: акта выполненных работ, но смета подтверждает достоверность прописанной в нем стоимости работ и материалов.
Чем тщательнее и детальнее будет составлена смета, тем меньше вероятности того, что в процессе работ между заказчиком и исполнителем возникнут какие-то разногласия и спорные моменты.

Допустимо ли нарушать указанные в смете цифры

Особенностью документа является гарантия того, что указанные в нем цены останутся неизменными.

Поскольку смета обычно носит предварительный характер, в период фактического исполнения работ (особенно если они носят долговременных характер), некоторые цены могут существенно меняться.
Также потребовать корректировки может и количество затрачиваемых материалов.

Обычно такая возможность прописывается в договоре или самой смете (например, то, что цены могут быть увеличены на 10% и т.п.).

Если же такой пункт в смете отсутствует, то все изменения должны быть согласованы между заказчиком и исполнителем в процессе исполнения договора и если заказчик не возражает, смета может быть отредактирована.

В ситуациях, когда заказчик не соглашается на повышение заявленной в смете стоимости работ, исполнитель имеет право отказаться от выполнения условий договора.

Кто уполномочен заниматься сметой

Обычно обязанность по формированию сметы лежит на руководителе того структурного подразделения, которое напрямую занимается исполнением работ (бригадире, начальнике цеха, участка и т.д.). В любом случае, это должен быть человек, который знает нормативы по расходованию тех или иных строительных материалов, имеет представление об их рыночной стоимости, а также знаком с правилами составления подобного рода документов.

Как составить бланк

На сегодня унифицированного бланка сметы не существует, поэтому представители предприятий и организаций могут составлять ее в произвольном виде или, если у компании-исполнителя есть разработанный и утвержденный типовой шаблон – по его образцу. При этом вне зависимости от того, какой именно способ будет выбран, необходимо, чтобы по своей структуре документ соответствовал некоторым стандартам делопроизводства, а по тексту включал в себя ряд определенных сведений.

В «шапку» вносятся стандартные:

• номер, место, дата составления бланка;
• информация об организациях, между которыми заключен договор на строительно-отделочные работы;
• дается ссылка на сам договор (указывается его номер и дата заключения);
• вписываются должности, фамилии-имена-отчества руководителей.

Далее в основной части документа формируется таблица, состоящая из нескольких столбцов и строк. В нее включаются:

• порядковый номер;
• название работ;
• единица измерения работ (квадратные метры, килограммы, штуки и т.п.);
• цена за единицу измерения;
• общая стоимость.

При необходимости можно добавить и дополнительные столбцы (к примеру, о количестве и стоимости затрачиваемых материалов, сведения об используемых приборах, оборудовании, технике). Длина таблицы зависит от того, какое количество работ планируется провести. Для удобства таблицу можно разделить на разделы в зависимости от вида работ (сантехнические, малярные, плотницкие, монтажные и т.п.).

Под таблицей следует сделать отметку о том, являются ли цены окончательными или в процессе проведения работ могут быть откорректированы.

Как оформить смету

Как к содержанию документа, так и к его оформлению никаких четких критериев не предъявляется – смета может быть сформирована в рукописном виде или напечатана на компьютере, на обыкновенном листе любого удобного формата или на фирменном бланке компании.

Важное условие! Она должна быть подписана директорами двух предприятий: заказчика и исполнителя (или лиц, уполномоченных действовать от их имени), при этом подписи должны быть только «живыми» — использование факсимильных вариантов не предполагается.

Смету можно удостоверить при помощи печатей организаций, но только при том условии, что использование штемпельных изделий зарегистрировано в их внутренних локально-нормативных актах.

Смета делается в двух идентичных по тексту и равнозначных по праву экземплярах, по одному для каждой из заинтересованных сторон. После составления и визирования обеими сторонами смета становится неотъемлемой частью договора, поэтому ее наличие следует зафиксировать в журнале учета внутренней документации.

Договор подряда

Смета выполненных работ

Акт сдачи — приёмки выполненных работ

Акт приёмки скрытых работ

Договор подряда

ДОГОВОР № _____ Экз.№__ из двух.

г. Курск «___» __________ 2_____г.

Гражданин РФ ___________________________________________________

Зарегистрированный по адресу: _____________________________________

[3]

Именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

ООО «Стройдомсервис» в лице генерального директора __________________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, указанных в Смете, прилагаемой к настоящему Договору. Работы будут выполняться, по адресу:______________________________________________________________________________________________, именуемом в дальнейшем Объект.

1. Стоимость и порядок оплаты.

2.1 Сметная стоимость работ в соответствии с Приложением №1 по настоящему Договору составляет:____________ (___________________________________________) рублей.

Авансовый платеж из общей суммы Договора составляет _________ (_________________________) рублей. Авансовый платеж должен быть выплачен Заказчиком не позднее двух календарных дней с момента подписания настоящего Договора. Оставшуюся сумму в размере _________ (___________________________________________) рублей Заказчик оплачивает Подрядчику в течение двух календарных дней с момента подписания Акта Сдачи – Приемки работ, выполненных по настоящему Договору. Указанные в настоящем Договоре суммы НДС не облагаются.

2.2 Стороны также могут, по взаимной договоренности провести частичную оплату за частично выполненную работу в случае временного приостановления работ.

3.1 Сроки выполнения работ составляют _________ (_____) рабочих дней с момента начала работ на Объекте. Дата начала работ ___ _________ 2______г. Сроки могут корректироваться по взаимной устной договоренности сторон–участников настоящего Договора. Сроки выполнения работ также могут быть увеличены не более чем на __ (______) календарных дней по просьбе одной из сторон и с согласия второй стороны на основании уважительной причины или форс-мажорной ситуации, о чем составляется дополнительное соглашение, которое включается в состав настоящего Договора.

3.2 Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок оплаты дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3.3 Приложение №1 – Смета выполняемых работ, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. Права и обязанности Заказчика.

4.1 К моменту начала работ по настоящему Договору, обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

4.2 В случае отсутствия у Заказчика законно обоснованных претензий к Подрядчику по качеству выполненных работ, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение текущего дня завершения приемки работ и произвести расчет с Подрядчиком, согласно п. 2.1 настоящего Договора.

4.3 Заказчик имеет право предъявить Подрядчику законно обоснованные претензии по поводу качества и сроков выполнения работ, если эти претензии не выходят за рамки требований настоящего Договора, СНиП, технологии выполняемых работ, техники безопасности и иных Законов РФ.

1. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее двух календарных дней с момента получения аванса согласно п.п. 2.1 настоящего Договора. Конкретная дата и время начала работ согласовывается заранее с Заказчиком в устной форме.

5.2 Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.3 По окончании работ на Объекте совместно с Заказчиком, провести приемку выполненных работ.

5.4 Подрядчик оставляет за собой право в случае необходимости, приобретения дополнительных необходимых расходных материалов, стоимость которых согласно предоставленной смете оплачивается Заказчиком по факту предъявления соответствующей документации (товарные или кассовые чеки, счета и т.п.).

1. Порядок сдачи, приемки работ.

6.1 Приемка выполненных работ производится в заранее назначенный день.

6.2 Приемка производится путем визуального контроля. По результатам приемки подписывается Акт Сдачи-Приемки Работ. Работы считаются выполненными, если в ходе проверки не были обнаружены замечания согласно существующих норм и правил к проведенным работам.

1. Гарантийные обязательства Подрядчика.

7.1 Гарантии качества работы Подрядчика распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком.

7.2 Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора устанавливается 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

7.3 Гарантия не распространяется на ситуации возникшие на Объекте по вине Заказчика или третьих лиц, приведших к изменению результатов выполненных работ, к таковым относятся ситуации нарушающие требования условий эксплуатации установленных материалов и оборудования.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут юридическую и материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0,1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просроченного платежа.

8.3. В случае отказа Заказчика по своей инициативе во время проведения работ, либо до их наступления от предоставляемых Подрядчиком услуг, по немотивированным и законно не обоснованным причинам, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику неустойку в размере 5% от стоимости работ, указанной в настоящем договоре. Оплату неустойки Заказчик обязуется произвести в срок не более 3 (трех) календарных дней, после подписания сторонами акта отказа от предоставляемых услуг, за исключением форс-мажорных ситуаций.

8.4. В случае отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору по немотивированным и законно необоснованным причинам, Подрядчик выплачивает Заказчику сумму в размере полученного аванса плюс 0,1% за каждый день до полного возврата полученной суммы, за исключением форс-мажорных ситуаций. Оплату неустойки Подрядчик обязуется произвести в срок не более 3 (трех) календарных дней после подписания сторонами акта отказа от предоставляемых услуг, за исключением форс-мажорных ситуаций.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за не выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть.

9.2. Наступление обстоятельств, предусмотренных п.9.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

1. Разрешение споров и разногласий.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров на Объекте, а при невозможности достижения согласия – в судебном порядке.

[2]

1. Срок действия и порядок расторжения Договора.

11.1. Настоящий Договор действует один год с момента подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с частичным возвращением аванса, за исключением суммы потраченной на подготовку к выполнению работ, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п. п.11.1 — 11.2. обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен, любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

12.2 Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу при наличии основного Договора.

12.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Приложение №1 Смета на стоимость выполненных работ.

Приложение №2 Акт сдачи-приемки выполненных работ

Приложение №3 Акт приемки скрытых работ (по необходимости)

1. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройдомсервис»,

305009, г. Курск, ул. Дубровинского, д. 3, кв. 13. тел. 8 930-857-72-77.

ИНН 4632197729, КПП 463201001, ОКПО 23002668, ОКАТО 38401369000, ОГРН 1144632013900

р/с 40702810701200000094 в ОАО «Курскпромбанк»,

к/с № 30101810800000000708 в отделение Курск, БИК 043807708,

Смета на строительство дома

Заказчику составленная смета дает возможность рассмотреть работы поэтапно и внести поправки еще до начала их выполнения. Подрядчик, имея на руках составленную смету, может обойтись минимальным количеством необходимым документов. Кроме того, заказчик может провести конкурс среди строительных фирм и выбрать наиболее оптимальный вариант. Хорошим тоном среди подрядчиков является привлечение заказчика к обсуждению сметы.

Основными этапами составления сметной документации являются: разработка и составление всех позиций документа в соответствии с проектом; проверка смет и их оптимизация, если они были составлены сторонней организацией; согласование и защита в экспертных организациях. На сегодняшний день сметы составляются посредством специальных компьютерных программ, что значительно облегчает задачу, однако не учитывает индивидуальность каждого конкретного случая.

Существуют следующие типы сметных расчетов: трудозатратный метод, который применяется в случае выполнения работ небольшими бригадами; универсальный – смета представляет собой документ, в котором основные этапы работы представлены в укрупненной форме, что дает заказчику возможность проверить реальную стоимость материалов; развернутая смета – применяется при строительстве крупных объектов. Смета составляется в двух экземплярах с подписью представителей обеих сторон.

Смета на работы — образец, бланк и пример составления

Составление и последующее заполнение сметы совершенно заслуженно считается важнейшим этапом любых строительных или ремонтных работ. В большинстве случаев оформлением сметной документации завершается проектирование здания или сооружения. В случае выполнения небольших объемов работ, например, ремонтных или отделочных, когда проект не разрабатывается, смета также необходима. Это объясняется тем, что она служит исходной информацией для разработки множества сопутствующих необходимых и важных для эффективной организации работ документов, в частности, календарного плана выполнения работ и графика поставки необходимых материалов и механизмов.

Составление смет станет процессом значительно простым если доверите это дело профессионалам.

Бланк и образец сметы на работы

По сути, рассматриваемый документ состоит из двух частей:

• расчет прямых затрат, которые определяются исходя из расценок 2001 года и переводятся в действующие цены путем умножения на соответствующий индекс удорожания, устанавливаемый ежеквартально. Прямые затраты состоят из следующих элементов:
  • стоимость материалов;
  • основная ЗП рабочих;
  • затраты на ЭММ (эксплуатацию машин и механизмов,необходимых для выполнения работ), включая ЗП машинистов;
  • расчет накладных расходов и сметной прибыли, производимый с учетом действующих на момент оформления сметы нормативов.

Недостатком данного метода является то, что применяемые при его использовании расценки 2001 года достаточно часто не учитывают реалий сегодняшнего дня, так как на момент составления многих технологий и материалов попросту не существовало. Однако, при возведении бюджетных объектов и большинства частных крупных строек альтернативы базисно-индексному методу на сегодня не существует.

[1]

Как составить смету на работу

В качестве примера упрощенной формы сметы на ремонт комнаты можно привести такую таблицу.

Демонтаж балконной двери

Возведение перегородок из пеноблоков

Штукатурка перегородок и стен

Шпатлевка, грунтовка и окраска оштукатуренных поверхностей

Установка балконной двери

Штукатурка дверных и оконных откосов

Шпатлевка, грунтовка и окраска оконных и дверных откосов

ВСЕГО по смете

139 080=

Важность грамотного составления и оформления сметы

Как уже отмечалось, заполнение сметы позволяет не только получить примерную сумму, в которую обойдется строительство или выполнение определенного объема работ. Эта величина необходима для определения договорной цены объекта или этапа работ, причем как заказчику или инвестору, так и подрядчику, то есть непосредственному производителю.

Но помимо этого прямого функционального назначения, грамотное и выполненное по образцу оформление сметы позволит спланировать проведение работ таким образом, чтобы они были произведены как можно быстрее и за меньшую цену. Кроме того, смета также помогает определить потребность в необходимых материалах, что в сочетании с календарным планом производства работ позволит разработать график их поставки.

Основные задачи сметы

Разработка и заполнение сметы позволяет решить сразу три важнейших задачи, всегда стоящих перед любым подрядчиком и заказчиком:

В качестве итога можно сказать следующее: оформление сметы позволяет не только понять стоимость строительства или отдельного этапа работ, но и эффективно спланировать их выполнение.

Базисно-индексный метод составления и заполнения смет

Существует несколько различных методов формирования сметной стоимости. При возведении крупных объектов, когда заполнение сметы происходит в рамках разработки проекта, практически всегда используется базисно-индексный метод. В этом случае для расчета используются сметные нормативы 2001 года и индексы перевода в текущие цены.

Упрощенная форма сметы

Достаточно часто, особенно когда строительство или ремонт выполняется хозспособом или на мелких объектах, используется более простой бланк сметы, который состоит только из расчета прямых затрат. Он содержит перечисление объемов работ и расценки на них, которые могут быть разбиты на такие же составляющие, что и в описанном выше варианте: ЗП рабочих,стоимость материалов и при необходимости затраты на машины и механизмы. В этом случае бланк сметы после ее оформления и заполнения выгляди так, как показано на следующем фото:

При составлении и заполнении подобного упрощенного варианта сметы прибыль подрядчика устанавливается на основе его переговоров с заказчиком или инвестором стройки.

Форма объектной сметы на выполнение работ

Достаточно часто, особенно при возведении крупных объектов, составляется сразу несколько так называемых локальных смет, то есть отдельных расчетов по каждому виду выполняемых работ. В этом случае для получения общей стоимости строительства их объединяют в общую объектную смету, образец бланка которой показан на следующем фото.

Объектная смета

Составление и заполнение объектной сметы позволяет свести воедино всю информацию о строящемся объекте, даже когда отдельные этапы его возведения выполняются различными подрядчиками. Нередко локальные сметы при этом также рассчитываются ими. Поэтому обобщение всех разрозненных данных крайне важно для любого заказчика или инвестора.

Программы для составления и заполнения смет

В настоящее время существует множество программ, которые используются при составлении смет. Их с некоторой долей условности можно разделить на две группы:

Бесплатные. Размещаются в сети на тематических ресурсах. Находятся в свободном доступе.

Профессиональные. Применяются для работы специалистами. Для использования необходимо приобретение дистрибутива сервисного продукта.

В первом случае нет особой необходимости описывать программы, так как они появляются практически постоянно, имея при этом схожие параметры:

• возможность выполнения самых простых расчетов;
• отсутствие обновления нормативных баз (если они вообще присутствуют);
• минимальный функционал.

Профессиональные сметные программы используются значительно активнее, так как без них практически невозможно составление качественной документации на сколь-нибудь крупный объект. Самыми популярными на данный момент продуктами являются следующие:

ГРАНД Смета

По мнению специалистов, самая широко распространенная сметная программа. Ее достоинствами являются возможность автоматизация всего комплекса сметных работ, оперативность внесения изменений в нормативную базу и эффективное техническое сопровождение продукта.

Единственная программа, которая реально конкурирует с описанной выше ГРАНД Сметой. Основным плюсом продукта является простота использования, которая позволяет работать с ней, не обладая профессиональными знаниями сметчика.

1С: Подрядчик (или 1С: Управление строительной организацией)

Данные программы не являются чисто сметными. Однако, они достаточно популярны благодаря тому, что 1С используется для ведения бухгалтерского учета на подавляющем большинстве предприятий России, в том числе строительных. Рассматриваемые программные продукты помогают составлять необходимую сметную документацию, в качестве бонуса выполнено их интегрирование в единую систему управления работой компании.

Турбосметчик

Простая в освоении и использовании программа, обладающая при этом достаточно серьезным функционалом. Используется не так часто, по сравнению с ГРАНД Сметой и Сметой.ру.

WinСмета, Рик и Багира

Программные продукты, пик популярности которых находится в прошлом. Однако, определенное количество профессиональных сметчиков по-прежнему продолжают их использование, что объясняется рядом несомненных приемуществ: широким функционалом, возможностями редактирования, корректировки и т.д.

Основные ошибки при составлении смет

Существует несколько основных видов ошибок, которые встречаются при составлении и оформлении смет на практике. Наиболее типичными являются следующие:

Ошибка 1. Недостаточная детализация или излишняя укрупненность сметы. Любая грамотно составленная смета обязательно должна содержать полный перечень и объемы выполняемых работ и, соответственно, расценки на них. На практике нередко заказчик и подрядчик, выяснив, что уровень цен устраивает обе стороны, договариваются о стоимости этапа работ, например, ремонта одной комнаты. В результате по факту получается ситуация, когда реально выполненный объем какой-либо работы не совпадает с изначально предполагаемым. На выходе – конфликтная ситуация, так как непонятно, каким образом оценивать удорожание или удешевление работ;

Ошибка 2. Неточный учет объемов. Основание для сметы на строительство обязательно должна быть грамотно и точно составленная ведомость объемов, в случае ремонта – дефектная ведомость. В обеих ситуациях от правильности их составления зависит и результат оформления сметы. Ошибка вначале может привести к достаточно серьезному искажению конечной стоимости расчета, так как в большинстве случаев происходит умножение на различные индексы и расценки, поэтому величина ошибки все время увеличивается;

Ошибка 3. Некорректное применение расценок, содержащихся в ГЭСНах и ТЕРах. Одна из главных проблем базисно-индексного метода, наиболее распространенного в реальной жизни, о которой упоминалось выше – несоответствие имеющихся видов работ тем, которые встречаются на практике. Поэтому достаточно часто приходится использовать имеющиеся расценки «применительно». Это специальный термин, придуманный сметчиками для подобной ситуации. Чем больше при заполнении сметы используется расценок «применительно», тем больше вероятность, что конечная цифра будет неверной. Естественно, при этом стоит учитывать и тот факт, что заказчики стараются использовать низкие «применительные» расценки, а подрядчики, напротив, самые выгодные.

В любом случае, составление и оформление сметы следует считать важным и крайне необходимым в современных условиях подготовительным этапом любого строительства. Его выполнение лучше доверить профессиональным и подготовленным сметчикам, что позволит не только сформировать оптимальную для заказчика и подрядчика стоимость работ, но и организовать эффективное их выполнение в кратчайшие сроки и с минимально возможными затратами.

Составим сметы используя последние обновления нормативных базах. Выполним сметы в удобные для Вас сроки

Источники

1. 
   Макаров, Ю.Я. Рассмотрение мировыми судьями уголовных дел / Ю.Я. Макаров. — Москва: ИЛ, 2015. — 302 c.
2. 
   Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха; Центрполиграф — М., 2013. — 216 c.
3. 
   Поляков М. П., Федулов А. В. Правоохранительные органы; Юрайт, Юрайт — Москва, 2010. — 176 c.
4. Прессман, Л.П. Кабинет литературы / Л.П. Прессман. — М.: Просвещение; Издание 2-е, доп., 2014. — 144 c.
5. Мельниченко Р. Г. Адвокатская деятельность. Универсальные правила успеха; Центрполиграф — М., 2013. — 216 c.